+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Заказчик устно просит приостановить работы

Я расскажу о последних новостях и публикациях. Читайте меня, где угодно. Будьте всегда в курсе главного! Не всегда заключая договор стороны, как заказчик, так и подрядчик, адекватно оценивают свои силы, способность выполнить все принятые на себя обязательства.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: неодекватная заказчица молдованка пытается кинуть работников

Письмо о приостановке работ в связи с неуплатой

Укажите хотя бы 15 дней вместо трех, чтобы реально была возможность у заказчика. Кроме того, в конце претензии можете "попугать" в случае игнорирования претензии обратиться в суд и взыскать также неустойку за просрочку оплаты, что заметно увеличит расходы организации-заказчика. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте.

Это быстро и бесплатно! Ростов-на-Дону, , тел. Полный текст постановления изготовлен 23 января года. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Галова В. Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением учреждением договорных обязательств.

Обществом указаны многочисленные нарушения и нестыковки в проектной и сметной документации, самоустранение и отсутствие заинтересованности со стороны учреждения в устранении названных недостатков, в затягивании времени перепиской, отсутствия необходимых условий для выполнения работ, при этом общество продолжало выполнять работы после уведомления об их приостановлении в связи с тем, что ремонтные работы проводились в действующих медицинских учреждениях в преддверии отопительного сезона.

Также общество указывает на несвоевременное представление учреждением необходимых для производства работ документов. В свою очередь учреждение обратилось к обществу со встречным иском о расторжении договоров подряда от Встречные требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком договорных обязательств в части своевременного выполнения работ в рамках договоров подряда от Решением суда первой инстанции от Судебные акты мотивированы тем, что на дату вынесения решения суда спорные договоры прекратили свое действие в связи с истечением срока, на который они заключались; окончание договорных отношений влечет невозможность применения к ним правил о расторжении договоров в силу их фактического отсутствия.

Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от Суд кассационной инстанции указал, что выводы судов первой и апелляционной инстанций о прекращении договорных обязательств в связи с окончанием срока действия государственных контрактов противоречат нормам действующего законодательства и условиям договоров.

Договоры с учетом дополнительных соглашений не содержат определенных условий о том, что истечение срока их действия прекращает обязательства сторон. Таким образом, договоры продолжают действовать до момента окончания исполнения сторонами обязательств либо до их расторжения в установленном законом порядке. Судебные акты также были мотивированы тем, что на дату вынесения решения суда спорные договоры прекратили свое действие в связи с истечением срока, на который они заключались; окончание договорных отношений влечет невозможность применения к ним правил о расторжении договоров в силу их фактического отсутствия.

Постановлением Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от Суд кассационной инстанции указал, что договоры с учетом дополнительных соглашений не содержат определенных условий о том, что истечение срока их действия прекращает обязательства сторон. Фактически суды при новом рассмотрении дела не выполнили указания суда кассационной инстанции, изложенные в постановлении от При новом рассмотрении судом первой инстанции рассматривались следующие уточненные требования. Общество с ограниченной ответственностью "Истоки" просило суд расторгнуть договора подряда от В свою очередь учреждение так же просило суд расторгнуть договора подряда от Решением Арбитражного суда Ростовской области от В удовлетворении остальной части встречных требований отказано.

Отказывая в удовлетворении первоначальных требований, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что доводы истца о невозможности исполнения условий договора по причине некорректной документации, не доказывают фактической невозможности выполнения работ по двум гражданско-правовым договорам. Вся необходимая документация была размещена в открытом доступе и в период с даты размещения извещения о закупке до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме каких-либо запросов о разъяснении аукционной документации или жалоб не поступало, то есть вопросов у потенциальных участников закупки относительной аукционной документации не имелось.

Ссылаясь на невозможность осуществления работ, общество выполнение работ не приостанавливало, работы фактически выполнялись, в том числе после истечения сроков договоров. Таким образом общество не доказало невозможность выполнения работ по причине вины заказчика.

Удовлетворяя встречные требования в части расторжения договоров подряда от В части встречных требований о взыскании неустойки, суд первой инстанции пришел к выводу о неправомерности заявленным учреждением периода, поскольку учреждением при исчислении неустойки не были учтены дополнительные соглашение к гражданско-правовым договорам бюджетного учреждения, ввиду чего произвел перерасчет подлежащей взысканию неустойки с учетом положений названных соглашений. Не согласившись с принятым судебным актом, общество обжаловало его в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт, которым первоначальные требования удовлетворить, в удовлетворении встречных требований - отказать.

Апеллянт настаивает на доводах о том, что учреждение надлежащим образом договорные обязательство не исполнило, надлежащую техническую документацию в установленные сроки не представило, ввиду чего общество, выступая подрядчиком, фактически было лишено возможности надлежащего выполнения работ именно по вине самого заказчика. То обстоятельство, что обществом работы не приостанавливались, не может свидетельствовать о надлежащем исполнении учреждением договорных обязательств.

Апеллянт указывает, что работы проводились перед началом отопительного сезона, а учитывая, что объектом работ выступало медицинское учреждение, ввиду неправомерных действий которого у общества так же отсутствовала возможность консервации объекта работ, приостановление работ носило бы серьезные негативные последствия, связанные с профильной деятельностью учреждения. Кроме того апеллянт полагает, что дополнительные соглашение к гражданско-правовым договорам бюджетного учреждения были заключены с нарушением норм действующего законодательства с превышением должностных полномочий директора учреждения.

Также апеллянт оспаривает выводы суда первой инстанции относительно взыскания неустойки. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти д. Новый юридический адрес: г. Таким образом все объекты по которым проводились строительные работы в соответствии с указанными договорами с Представитель общества в судебном заседании доводы жалобы поддержал, просил решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт.

Представитель учреждения против доводов апеллянта возражал, просил решение суда оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения. Представитель третьего лица доводы апеллянта поддержал, просил решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт. Законность и обоснованность принятого судебного акта проверяется Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в пределах доводов апелляционной жалобы с учетом части 6 статьи Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, на основании протоколов от Цена договора, предусмотренная пунктом 3. Пунктами 5. Сакко и Ванцетти, 26, согласно техническому заданию, сметному расчету, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы пункт 2. Цена договора , предусмотренная п. Также изменен срок действия договора п.

Во исполнение досудебного порядка урегулирования истец по первоначальному иску подрядчик в адрес ответчика госзаказчика направил предложение о расторжении договора от Общество и учреждение в адрес друг друга направляли письма об исполнении условий договоров, а также с предложением о расторжении договоров, неисполнение которых послужило основанием для обращения сторон в арбитражный суд с рассматриваемыми требованиями.

При принятии обжалуемого судебного акта суд первой инстанции правомерно исходил из следующего. Спорные правоотношения по своей правовой природе возникают из договоров подряда, ввиду чего подпадают под правовое регулирование общих норм обязательственного права части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, норм главы 37 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, а так же подлежат специальному регулированию положениям Федерального закона N ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Заключенные сторонами контракты являются контрактами, заключенными в рамках действия Федерального закона от Согласно статье 1 Федерального закона от Закон N ФЗ применяется в случаях размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений, за исключением случаев, если такие услуги оказываются международными финансовыми организациями, созданными в соответствии с международными договорами, участником которых является Российская Федерация, а также международными финансовыми организациями, с которыми Российская Федерация заключила международные договоры.

Перечень указанных международных финансовых организаций утверждается Правительством Российской Федерации. Закон N ФЗ был принят для достижения общественно полезных целей, в том числе для обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов. В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от В соответствии с положениями статьи Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона подрядчик обязуется выполнить по заданию другой стороны заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с положениями статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

К отдельным видам договора подряда бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.

В соответствии с положениями статьи Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд далее - государственный или муниципальный контракт подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

В соответствии с положениями статьи Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям по государственным или муниципальным контрактам на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд в части, не урегулированной настоящим Кодексом, применяется закон о подрядах для государственных или муниципальных нужд. В соответствии с положениями статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу обязательства одно лицо должник обязано совершить в пользу другого лица кредитора определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.

В соответствии с правилами статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. В соответствии с положениями статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

В соответствии с положениями пункта 3 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела. По смыслу пункта 2 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Из положений указанных норм следует, что формирование предмета доказывания в ходе рассмотрения конкретного спора, а также определение источников, методов и способов собирания объективных доказательств, посредством которых устанавливаются фактические обстоятельства дела, является исключительной прерогативой суда, рассматривающего спор по существу.

В соответствии с нормами статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. В силу абзаца 2 пункта 15 части 2 статьи Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене решения, постановления суда первой, апелляционной инстанций, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.

В силу пункта 3 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации законом или договором может быть предусмотрено, что окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств сторон по договору. Договор, в котором отсутствует такое условие, признается действующим до определенного в нем момента окончания исполнения сторонами обязательства.

Дополнительным соглашением от Гражданским кодексом Российской Федерации истечение срока действия договора не отнесено к основаниям прекращения обязательства. Как следует из материалов дела, генподрядчик обязан выполнить работы по двум договорам по капитальному ремонту лечебных учреждений далее по тексту - Работы , а заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных договорами.

Однако генподрядчиком не исполнены обязательства в рамках заключенных договоров, полный объем работ, в сроки, установленные договорами не сдан. В обоснование доводов о невозможности выполнения работ, истец ссылается на следующие обстоятельства: многочисленные нарушения и нестыковки в проектной и сметной документации, самоустранение и отсутствие заинтересованности со стороны учреждения в устранении этих недостатков, в затягивании времени перепиской, заказчик не создал необходимых условий для выполнения работ, при этом общество продолжало выполнять работы после уведомления об их приостановлении в связи с тем, что ремонтные работы проводились в действующих медицинских учреждениях в преддверии отопительного сезона.

При этом, общество ссылается, что проведенный анализ проектной, сметной документации, предоставленной генподрядчику - ООО "Истоки" заказчиком - ФМБА, писем направлявшихся в адрес руководства ФМБА, ответов на эти письма, а также переписку с технадзором и проектировщиками, что свидетельствует о невозможности выполнения работ вследствие ошибок в технической документации предоставленной ФМБА, которое не выполнило возложенную на него договором строительного подряда обязанность по представлению технической документации и обязанности по сотрудничеству сторон в договоре строительного подряда.

Также истец ссылается на несвоевременное представление учреждением обществу необходимых для производства работ документов. Так, в соответствии с п. Так как реконструкция лечебного корпуса литер Б произведена не была, данный проект не соответствует фактическому поэтажному плану здания лечебного корпуса литер Б и не может служить основанием для проведения вышеуказанных работ, а проект на капитальный ремонт системы отопления лечебного корпуса литер А в конкурсной документации вообще отсутствует.

Где устанавливать противопожарные двери смета п. В сметном расчете п. Указать в каких помещениях необходимо выполнить кладку стен из кирпича смета п. Указать в каких помещениях необходимо выполнить перегородку из кирпича сметап. Указать в каких помещениях выполнить масляную окраску стен смета п. Устранение замечаний по проекту электроснабжение. Корректировка проектной документации по отоплению в лечебных корпусах Литер Б, Литер А, в проекте предусмотрено замена труб стальных кол-во м.

Как выполнять данные работы? В смете отопление литер Б, п. В смете п. Указать, какие виды имелись в виду и где? В сметном расчете предусмотрен демонтаж всех полов на 2 этаже линолеум, плитка, ламинат , а монтажа нет, как выполнять эти работы? Указать в каких помещениях согласно сметного расчета п. Вывоз строительного мусора с лечебных корпусов Литер Б, Литер А не учтен в аукционной документации, согласно устной договоренности выполняем работу, смета не дополнительные работы Вам направлена, для согласования.

Настоящий не носит официального характера и может утратить актуальность в связи с изменением законодательства. Каждому техническому специалисту: строителю, проектировщику, энергетику, специалисту в области охраны труда.

Закон даёт подрядчику широкие возможности выступать в отношениях с заказчиком с позиции сильной стороны. К примеру, хроническая неоплата является нарушением обязательств и обстоятельством, очевидно свидетельствующим о ненадлежащем исполнении договора.

Если долг длительное временя не погашен, то это хороший повод для документального оформления приостановления. Дата акта о приостановлении должна совпадать с датой фактического приостановления, даже если он подписан в одностороннем порядке.

Позиция судов, обязывающих подрядчика уведомлять заказчика о приостановлении работ либо о том, что он не приступил к выполнению работ, основана на совместном применении названных статей. Арбитражные суды, которые придерживаются противоположной точки зрения, не применяют ст. Имя пользователя или e-mail. Запомнить меня. Ознакомившись с документами, представленными несколькими подрядными организациями за последние недели, я решил описать универсальные способы реагирования подрядчиков при спорах в сфере строительного подряда и ситуации, когда исполнители работ допускают ряд ошибок, из-за которых в дальнейшем лишаются права получить оплату фактически выполненных работ.

Заказчик устно просит приостановить работы

Образцы писем, которые рекомендовано применять в различных ситуация в процессе выполнения Подрядчиком контракта, а т. Кроме шаблонов для скачивания, для каждой ситуации есть алгоритм действий, рекомендации составления писем. Разъяснения по полученным замечаниям от Заказчика при сдаче работ. Прочие письма, необходимые для оплаты работ Письмо-запрос протокола рассмотрения первых частей заявок.

Действия заказчика в случае выполнения работ подрядчиком ненадлежащим 1. устно уведомляют о приостановлении работ,. в случае, когда подрядчик.

Уведомление заказчика о выполнении работ

Выполнение работ. Контракт подписан по результатам торгов. Ниже приводятся рекомендации по грамотным действиям Подрядчика в ходе работ по контракту. Вести журнал выполнения работ. Работа с кураторами. Журнал выполнения работ Правила ведения, рекомендация, какие именно факты заносить в журнал - обязательно и желательно. Подробнее в разделе " Общий журнал рабо т". Локальный сметный расчет составлен некорректно. Неверное применение расценок.

Письмо о приостановке работ

Требуется составить письмо о приостановке работ и направить его Заказчику. Требуется получить от Заказчика ответное письмо с его согласием на приостановку работ В этом случае, все необходимые действия для приостановки работ по контракту выполнены, согласие сторон зафиксировано письменно. Согласовательные письма должны быть сделаны ДО того, как работы будут приостановлены. То есть даты на письмах должны предшествовать дате приостановки работ.

Я расскажу о последних новостях и публикациях. Читайте меня, где угодно.

Я расскажу о последних новостях и публикациях. Читайте меня, где угодно. Будьте всегда в курсе главного! К сожалению ситуации, когда заказчик не оплачивает выполненные работы сегодня не редкость. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Ростов-на-Дону, , тел. Полный текст постановления изготовлен 23 января года. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Галова В. Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением учреждением договорных обязательств. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Заказчик сам (устно или письменно) потребовал выполнить работы сверх Подрядчик вправе приостановить работы, уведомив об этом Заказчика.

Укажите хотя бы 15 дней вместо трех, чтобы реально была возможность у заказчика. Кроме того, в конце претензии можете "попугать" в случае игнорирования претензии обратиться в суд и взыскать также неустойку за просрочку оплаты, что заметно увеличит расходы организации-заказчика. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Я ходила в салон, мне красили волосы, делали две смывки волос подряд и взяли за это , не доделав работу до конца, на 3 день я не пришла туда, так как у меня начали вымаливаться волосы, волосы испорчены и взяли много денег за эти две процедуры. Написала пост в соц сети рассказала там всю свою ситуацию. С мастером ругались очень много, в итоге пришла с дядей в салон и был устный договор о мирном соглашении, я пишу опровержение, она мне возвращает деньги. Выполнили строительно монтажные работы, на основании устной договорённости, заказчик входил в зону доверия и посчитали, что писать договор подряда нет необходимости, но работы закончили давно, а платить отказывается, мол нет денег. Как быть? Действующее законодательство не содержит специальных правил о форме договора подряда.

Письмо о расторжении договора оказания услуг - образец документа можно скачать, перейдя по приведенной в статье ссылке.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Заказчик не подписывает акт приемки работ, что делать подрядчику?
Комментарии 0
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Пока нет комментариев.